广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司

南丹县综合档案馆建设项目（项目招标编号：HC-NDZJ-2020-G2-0015-GXBYZB）的澄清公告

一、项目名称：南丹县综合档案馆建设项目

二、招标编号：HC-NDZJ-2020-G2-0015-GXBYZB

三、项目首次公告日期：2020年12月04日

四、招标方式：公开招标

五、澄清事项：

1、原招标文件第三部分 专用合同条款：

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。⑦因发包人原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况。⑧发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。⑨政府重大活动发布要求停工命令 ⑩不可抗力造成的工期延误情形。

现更改为：7.5.1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。④因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑤因发包人原因造成的延误开工、施工障碍、停建、缓建等情况。⑥发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。⑦不可抗力造成的工期延误情形。

2、原招标文件 第三部分 专用合同条款：

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）提请项目地南丹县仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

现更改为：

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：

（1）提请河池市仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

3、原工程量清单有调 现统一修正，请由潜在投标人的专职投标员凭本人的身份证证号及密码或企业CA锁登陆河池市公共资源交易电子招投标系统（http://hcjyxxw.com）下载修正后的工程量清单文件。

4、本项目原开标时间、招标文件领取截止、投标截止时间为“2020年12月25日9:00”；现开标时间、招标文件领取截止、投标截止时间更改为“2020年12月26日9:00”。







招 标 人：







南丹县档案馆







招标代理机构：







广西北部湾佰亿招标造价咨询有限公司











地 址：







南丹县城关镇民生街35号







地 址：







河池市金城江区上任南路27号（金旅国际投资大厦二单元1803号）











邮 编：







547200







邮 编：







547000











联 系 人：







覃毅飞







联 系 人：







甘敏燕











电 话：







0778-7232725







电 话：







0778-2281799











传 真：







/







传 真：

















电 子 邮 件：







/







电 子 邮 件：

















网 址：/













网 址：

















2020年12月11日